Для строительства объектов 1-ой очереди между АМО «Баргузинский район» и ООО «СК Сибирь» был заключен муниципальный контракт №01-001-153-08-234 от 22.02.2008 со сроком окончания работ 21.09.2009 года на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 155 ,927250 млн.руб.
В состав объектов вошли: водозаборные сооружения (2 скважины, контррезервуар, автодорога), водовод протяженностью 1,737 км, КНС-1, КНC-2, канализационный коллектор, протяженностью 3,45 км, полигон ЖБО с очистными сооружениями, мощностью 150м3/сутки, с полями фильтрации, ЛЭП 10кВ протяженностью 4,2 км, слаботочные сети протяженностью 4,0 км, полигон ТБО.
Также был заключен договор №01-001-157-08-247 от 25.02.2008г. между АМО «Баргузинский район» и ГУ «Управление капитального строительства Правительства РБ» (в тот период начальник Е.К.Восканянц) о передаче части функций заказчика, а именно: осуществление строительного контроля и технического надзора за ходом строительства. Все финансовые операции оставались за Администрацией МО «Баргузинский район».
В период строительства подрядчику со стороны УФНС по РБ были предъявлены претензии по налоговым платежам на сумму 48 млн. руб. В связи с этим был наложен арест на расчетные счета подрядчика, и строительство было приостановлено. Решением Арбитражного суда от 3.12.2012 г. в отношении предприятия введена процедура банкротства.
Кроме того, за время строительства сменилось 3 главы МО «Баргузинский район». Вновь избранный глава района И.В.Мельников в связи со срывом сроков исполнения контракта провел претензионную работу по взысканию сумм неустойки за несвоевременное исполнение контракта, а также инициировал процедуру расторжения контракта. В рамках проведения конкурсного производства подрядчику предъявлены иски на 47 млн.руб. за невыполненные работы и 10 млн.руб. — как неустойка за неисполнение контракта. Данные иски находятся в стадии рассмотрения судом. В настоящее время завершается независимая экспертиза по определению объемов невыполненных работ.
Минстрой РБ 09.08.2012 г. направил обращение в Следственное Управление по РБ с просьбой дать правовую оценку и привлечь лиц, виновных в нарушении финансовой дисциплины, к ответственности. В том числе работников УКСа Правительства РБ, работавших на данном объекте, если будет установлена их вина.
В ближайшее время будет объявлен конкурс на проведение работ по корректировке проектно-сметной документации с целью определения цены и последующего завершения работ, и ввода первой очереди данного объекта в эксплуатацию.
